当前位置:首页 > 合同范文 > 施工合同

园林施工标准合同

时间:2022-07-31 00:21:42
园林施工标准合同

园林施工标准合同

随着人们对法律的了解日益加深,合同对我们的帮助越来越大,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编精心整理的园林施工标准合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

建设单位(甲 方):

承建单位(乙 方):

为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商达成以下条款,双方将严格执行。

第一条 工程概况

1、 工程名称:园林绿化

2、 工程地点: ____市____县密西路与西道XX

3、 承包方式:包工、包料

4、 工程造价:壹拾万元人民币

第二条 工程期限

本工程________年____月____日开工,________年____月____日竣工。

第三条 工程延误与工程奖罚

1、乙方应及时按期开工,如遇施工现场不能开工的情况下应提 前三天书面通知甲方并经甲方同意, 甲方不同意延期或乙方未在 规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。

2、施工中因各种原因需要停工,应提前 24 小时书面向甲方提出申请,由甲方视情况决定是否停工。

3、如遇不可抗力,如自然灾害等原因,工期相应顺延。

4、因乙方原因造成延期开工或停工的,由乙方承担相应损失。

第四条 甲方工作

1、 确保施工现场做到三通一平。

2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。

第五条 乙方工作

1、乙方必须按甲方确认的'工程进度组织施工,接受甲方对工 程进度的监督检查。

2、 工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期,对本工程承 担质量保修责任。

3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全施工, 施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用, 由乙方承担。

第六条 质量验收

工程质量应达到《____市绿化施工及验收规范》标准,经验收不合格,乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。

第七条 付款方式

工程施工完毕验收合格后____日内,甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款

第八条 争议处理

因履行本合同发生争议,应协商解决,如协商不成,应由甲方所 在地人民法院管辖。

本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份,双方盖章生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

________年____月____日 ________年____月____日

《园林施工标准合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式